工程协议书

工程协议书集锦五篇

　　在学习、工作生活中，很多场合都离不了协议，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。想写协议却不知道该请教谁？下面是小编为大家整理的工程协议书5篇，希望能够帮助到大家。

工程协议书 篇1

　　发包人（甲方）：________________________

　　承包人（乙方）：________________________

　　双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况

　　工程名称：____________________________

　　工程地点：____________________________

　　工程内容：____________________________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：_____________________面积为准

　　三、协议工期

　　开工日期：______年______月______号

　　坯房竣工日期：______年______月______号 （中途如有下雨一天则往后推迟一天）

　　竣工日期：______年______月______号

　　协议工期总日历天数：______天

　　四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延

　　1.设计变更和工程量增加；

　　2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；

　　3.不可抗力自然条件；

　　五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。 因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。

　　六、工程质量标准：__________县质量检测局为准 。（ 不包括材料质量）

　　七、协议价款

　　金额： 建筑面积每平方米￥______元 × 建筑面积的总平方米

　　工程预支款：￥______万元

　　竣工日付款：余下总金额的______%

　　工程款结算：检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款

　　八、组成协议的文件

　　1.本协议协议书

　　2.标准、规范及有关技术文件

　　3.图纸

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分。

　　九、乙方向甲方承诺按照协议约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。

　　十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。

　　十二、本协议正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

　　十三、协议生效

　　协议订立时间：________ 年_______月______日

　　协议订立地点：_________________________________________

　　本协议双方约定___________________________________后生效。

　　发包人：（签名）_______________

　　电话：_________________________

　　住所：_________________________

　　承包人：（签名）_______________

　　电话：_________________________

　　住所：_________________________

工程协议书 篇2

　　发包人：定边县沙漠生态农业开发实业有限公司（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，为明确各自权利与义务，甲乙双方就定边县沙漠生态农业开发实业有限公司建设场地土方回填工程事宜，经协商一致达成以下协议：

　　一、工程名称：定边县沙漠生态农业开发实业有限公司土方回填工程。

　　二、工程内容：定边县沙漠生态农业开发实业有限公司项目建设用地部分土方回填工程。

　　三、工作量的计算及认定方法：甲乙双方共同测量土方回填区域土方量，双方进行核对，最终以甲乙双方认可的工作量为准

　　四、承包价格：（农村山林合作协议书）

　　1．土方回填结算价，每立方元正，（到场价含买土费、挖土费、装卸费、运输费等一切费用）。

　　2．回填土方总计立方，费用总计元。

　　五、工期要求：

　　1．开工日期：年月日

　　2．竣工日期：年月日

　　六、质量与施工要求：

　　（一）工程开工前由建设单位和甲方施工技术人员向乙方交底。

　　（二）乙方必须指挥工人按技术交底和施工规范要求施工。

　　（三）填土时达到建设单位设计标高，保证场地平整土方回填工程协议书土方回填工程协议书。

　　（四）拉运回填土土质要求：乙方寻找土源，建设单位与甲方根据土质现场确认。

　　（五）回填后须经甲方检查验收符合要求后，方为合格；否则，乙方进行整修，返工并承担有关费用。

　　（六）质量要求：达到设计标高要求，保证场地平整。

　　七、双方责任：

　　1．甲方责任：

　　①甲方负责向乙方进行现场施工技术交底，并向乙方提供相关资料土方回填工程协议书文章土方回填

　　②负责组织工程验收，委派现场施工代表，以便解决施工中所涉及甲方的事宜。

　　③向乙方指明场地内沟渠，电缆及障碍物。

　　2．乙方责任：

　　①负责提供建设用土，并办理取土相关手续；负责拉运、装卸、回填、平整等一切工作。

　　②做好本单位工人的安全教育工作。

　　③严格执行协议中对工程质量、安全、工期的要求，按施工规范进行施工

　　④遵守工地规章制度，服从甲方现场管理人员的指挥及甲方有关部门的监督管理土方回填工程协议书合同范本。

　　⑤发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告甲方工地负责人并做好排水防水和其他措施。

　　⑥按照规范编制施工资料，做好竣工验收工作。

　　⑦严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工，负责取土装卸、运输、回填工作中的`安全管理，如出现安全事故，全部由乙方负责。⑧办理结算时，提供工程税务发票。

　　八、工程验收：

工程协议书 篇3

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、承包范围：

　　承保范围：综合楼内外墙漆（包工、包料、包安全、包验收）。

　　三、合同工期：开工日期：20xx年7月20日，竣工日期：20xx年8月20日。

　　四、质量标准等级

　　工程质量标准：本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准和XX省地方标准，如果XX省地方规定标准高于国家标准，按其中XX省地方规定的标准执行，如果XX省地方规定标准低于国家标准的，按国家标准规定的执行，工程质量等级按样板施工及验收。

　　五、工艺要求：按图纸要求施工。

　　六、合同价款结算方式

　　外墙：按实际施工面积每平方米人民币15元结算。所有空间包括:门窗、阳台不得计算。线条按15元/米计算。

　　内墙：按实际施工面积结算，每平方米人民币14元。

　　楼面葡萄架，按展开面积每平方米19元结算。

　　七、付款方式

　　内外墙完工付工程款的80%，余款待工程竣工验收后一次性付清。保修金按国家规定留3%。一年后付清。

　　八、质量要求

　　承包人确保漆面3年不褪色，否则无条件返工，并承担相关费用。

　　九、安全

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　承包人应保证安全生产，听从现场管理人员的指挥和安排，由于承包人安全措施不力或违章操作，不听劝阻，参照公司管理奖罚制度给予重罚，若因承包人自身原因造成的一切安全责任事故，均由承包人承担，一律与发包人无关。如果没有按时完工，每天罚款300元。

　　承包人必须自己配合提供水电场地，

　　十、本合同一式二份，发包人一份，承包人一份，双方签字盖章后生效。

　　发包人 ： 承包人：

　　年 月 日 年 月 日

工程协议书 篇4

　　甲方： （身份证号码： ） 乙方： （身份证号码： ） 丙方： （身份证

　　号码： ）

　　甲、乙双方就乙方购买甲方房屋支付房款及乙方清偿丙方债务事宜达成如下协议：

　　第一条 甲方已将位于XXXX市路号 栋单元号建筑面积的房屋一套出卖给乙方，双方已办结房屋过户手续。

　　第二条 甲、乙双方约定房价为元（大写：）。

　　第三条 甲方偿付丙方债务金额为 元（大写：）

　　第四条 乙方于 年月日前将房款 元（大写： ）向丙方清偿。

　　第五条 为维护丙方利益，乙方须将所取得的房屋向丙方抵押担保。本协议生效后五日内，乙、丙双方办理房屋抵押登记手续。

　　第六条 本协议规定的付款期限届期，乙方未支付完毕协议规定款项，则以抵押登记的房屋，按担保法规定向丙方清偿。

　　第七条 乙方到期未支付协议规定款项，向丙方支付房款总价款20%的违约金。

　　第八条 本协议未尽事宜，三方另行签订补充协议。

　　第九条 本协议三方签字生效。协议书一式三份，三方各持一份。

　　甲方（签字盖章）：____________________

　　乙方（签字盖章）：____________________

　　丙方（签字盖章）：____________________

工程协议书 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　为共同搞好……工程项目的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程施工合同》，甲乙双方就该工程的钢筋工部分工程量内容劳务承包（包括自负、低耗品、劳保用品）等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　4、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容：图纸内所有钢筋工工程量；按工程实际建筑面积结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。

　　5、双方商定本工程工期 90 天，乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自 年 月 日起计。

　　6、乙方签订合同前必须交付 5万 元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。

　　7、承包范围及价格：范围：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药。价格：按建筑面积，每平方米28元（含基础）。

　　二、甲方工作

　　1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。

　　2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。

　　3、甲方指派人员参与或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。

　　4、及时履行乙方的其他协助义务。

　　三、乙方工作

　　1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。

　　2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。

　　3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。

　　4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。

　　5、乙方必须无条件服从甲方管理安排

　　四、关于工程款及结算的约定

　　1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。

　　2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%

　　3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。

　　4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理；

　　五、关于材料供应的约定

　　1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。

　　六、关于双方责任的约定

　　1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。

　　2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费维修。乙方在施工过程中，违反操作常规，造成人员伤害，由乙方负责。

　　3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。

　　七、关于设计与施工及验收的约定

　　1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。

　　2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价（因停工等原因造成的材料浪费）等费用清单。

　　3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。

　　八、奖赏和违约责任

　　1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000 元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的 1% 加付滞纳金。

　　2、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1000 元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。

　　九、合同份数

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　十、其它

　　本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向 人民法院起诉。

　　甲 方： 乙 方：

　　代表人： 代表人：

　　二0XX年 月 日