装修协议书

关于装修协议书模板集合八篇

　　在充满活力，日益开放的今天，用到协议的地方越来越多，签订协议是解决纠纷的保障。那么协议的格式，你掌握了吗下面是小编精心整理的装修协议书8篇，希望对大家有所帮助。

装修协议书 篇1

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　日期

　　检验项目名称

　　检验结果

　　检验签名

　　合格

　　不合格

　　补验

　　整体工程验收意见

　　甲方代表(签字)

　　乙方代表：(签字盖章)’

　　年月日

　　备注：分项检验评定，合格打“∨”，不合格打“×”，补验合格打“∨”。

装修协议书 篇2

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　甲方为弥勒县天星物业管理单位，乙方为小区住宅单元物业的购买者或使用者委托进行装修的单位或个人。现甲、乙双方就装修的有关事宜，经过平等协商，特签此协议。（以下协议内容涉及到施工队伍安全施工、文明作业的，业主有义务一同配合物业公司监督管理施工队伍）

　　一、 出入证

　　第一条 为保证乙方装修工作的顺利进行，乙方需要为其聘请的施工人员办理现场出入证（10元/个），如有未办理出入证的、丢失出入证的或将出入证转借他人的，甲方有权阻止其进入小区，而因此产生的一切后果均由乙方自负。

　　第二条 如果甲方发现乙方聘请的施工人员有违法行为，或有不符合小区管理规定的行为，甲方有权将该施工人员劝说出小区，由此产生的一切后果均由乙方负责。

　　二、装修保障金

　　第一条 为保证业主的利益和楼宇结构及配套设备的安全，甲方收取乙方装修保障金每户1000元，装修完当日起计算6月后使用无异常后退还。

　　第二条 装修材料以及装修垃圾请放置于物业管理公司指定的放置地点。

　　三、注意事项

　　第一条 楼宇土建结构装修

　　1、不得改动门、窗，保持楼宇、房屋外观的美观统一。

　　2、 严禁拆改破坏原结构、承重墙、配重墙、楼板地面。不得擅自在主体结构上踢槽、打洞，不得凿穿地面、屋顶、阳台隔断板。

　　3、不得擅自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层，如有破损需重做防水处理，需进行1周闭水试验，物业工程部试验通过后方可继续施工。

　　4、乙方装修所使用的木制材料需经防火阻燃、防腐处理。

　　5、不得将没有防水要求的房间设为卫生间、厨房间。

　　第二条 水、电管道设施装修

　　1、严禁拆改室内水表，不得擅自拆改原设计管线。

　　2、 室内所有管线节门、接口周围需留有100MM以上距离，并必须按规定预留长、宽不小于400MM的检查口，便于日后维修检查。

　　3、安装燃气热水器必须采用强排式。

　　4、卫生间、厨房间墙体改动的，应当按照防水标准制订施工方案，重新做防水。

　　第三条 配电、弱电信号设施装修

　　1、 配电系统布局必须按审批方案、图纸施工，负责此项工作的施工人员必须有劳工局核发的电工操作证（特种工种证明复印件在物业管理公司备案）。

　　2、 严禁跑坏室内原设计配线回路，严禁强电、弱电线路直埋，必须按施工规范穿线铺设，如有违规造成的一切后果由乙方负责。

　　3、 不得擅自增改原设计配电控制和计量仪表，隐蔽施工部分：照明、插座、空调插座必须按原设计负荷单路控制施工。

　　4、严禁拆改原设计电视、对讲、通讯网络布线，如擅自改动，造成不良后果自负。

　　5、 浴室安装浴霸必须从插座重新引线，不能使用原预留灯线。房间内不得使用超过原设计负荷的电器。

　　第四条 楼宇外观装修

　　1、严禁拆改外窗、防火门、阳台，不得擅自加装护栏。

　　2、 严禁在户门以外公共区域平台违章搭建或悬挂其他物品。违者物业公司有权要求其无条件拆除，损失自负。

　　3、空调室外机必须按指定位置安装。

　　第五条 装饰施工现场

　　1、 装饰材料搬运：

　　乙方须提前告知甲方，按计划安排时间搬运，切勿损坏电梯、公共区域墙壁、楼梯间墙壁等公共设施设备。搬运建筑材料必须封装不漏，搬运完毕须将搬运路线及时清扫干净。

　　2、 装修垃圾清运：

　　乙方必须遵守甲方的规定，按指定时间将封闭袋装垃圾运至指定地点，随时清扫门前杂物。严禁在公共区域堆放建筑材料、装修垃圾，严禁将杂物、油漆倒入水管线。

　　3、 施工人员：

　　乙方施工人员须佩戴通行标志，按指定通道进入；严禁在本小区非工作区域闲逛，不得损坏小区公共设施设备及他人财务；严格遵守管理规定，保持公共区域墙壁、楼道墙壁的整洁。

　　4、施工时间：

　　1) 工作时间：

　　8:00—12:00,13:00—18:00，其它时间严禁施工人员进入或滞留在小区内，严禁施工人员在本小区内留宿。

　　2) 机械设备作业时间：

　　8:00—11：30,13:30—18:00，其它时间为静音作业时间，严禁施工扰民。

　　5、消防安全：

　　每户装修施工现场禁止吸烟，生火，乙方必须遵守各项安全防火规定。

　　四、装修竣工验收

　　装修完成后，乙方须提前通知甲方约定时间，甲方自接到乙方正式验收申请5个工作日内，由工程部、业主、装修公司负责人即装修施工相关技术人员共同验收。验收不合格项目由施工单位限期整改合格。因整改造成的各项损失费用，均由施工方承担。

　　五、其它事项

　　第一条 乙方在此保证：因其装修而引起的一切后果，如造成房屋结构、布局、外装修的损坏，他人人身安全或财产的损失，房屋渗漏而对邻居造成的损失等均由乙方承担。此后果产生的一切事宜如诉讼、仲裁的均由乙方自费处理。

　　第二条 如因乙方装修给他人人身财产造成损失，而引起他人向甲方索赔时，乙方负责赔偿。

　　第三条本协议未尽事宜，由双方协商解决。

　　第四条 本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

　　第五条 签约方：

　　甲方：乙方：

　　经办人： 经办人：

　　日期： 日期：

装修协议书 篇3

　　甲方：

　　法定代表人：

　　住所地：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　住所地：

　　为创造 小区/大厦良好、舒适的工作、生活环境，经甲、乙双方友好协商，甲方将 小区/大厦的装修垃圾委托乙方清运，现双方一致同意签订协议。

　　一、服务事项

　　1. 项目名称：

　　2. 项目地点：

　　3. 服务事项：

　　（1）甲方负责 小区/大厦产生的建筑垃圾一并委托乙方进行清运、消纳处置。

　　（2）乙方负责 小区/大厦的生活垃圾的日产日清工作，于每日 ： - ： （时间段）负责垃圾的清运工作。

　　……

　　4. 承包方式：

　　二、服务期限

　　1. 自 年 月 日起至 年 月 日止。（注：不超过项目前期物业服务合同、物业服务合同的期限为宜）

　　2. 双方经一致确认，同意本合同自生效之日起的前两个月即 年 月 日起至 年 月 日为合同试用期，在试用期内乙方如不能完成本合同的保洁规定或经甲方认定乙方无能力完成本合同的约定，则本合同无条件终止，乙方须自行退场，甲方不承担任何责任，同时将不给予任何经济补偿。乙方在本合同试用期内的服务费用、考核标准等均参照本合同约定的标准，由甲乙双方在合同试用期完毕后 日内按考核结果据实予以结算。

　　3. 在合同履行过程中，如甲方与项目所属第三方项目开发公司或业主委员会提出合同疑义的，甲方有权与乙方解除合同，不适用违约条款，甲乙双方应予合同解除后 日内结算费用。

　　4. 本合同在履行过程中，如甲方与 小区［开发商/业主委员会］签订的 小区［前期物业服务合同/物业服务合同］提前终止或解除的，则本合同自动同时终止、解除，双方互不视为违约，并按实际秩序维护服务期限结算费用。

　　三、服务费用、支付方式

　　1.服务期限内的垃圾清运费用为人民币 元整（￥ .00）。该费用为甲方就乙方所提供的服务需支付的全部费用。

　　2. 垃圾清运服务费采用先服务后付款的方式。甲方每1个季度支付一次垃圾清运费用，乙方在每季度第一个月的5日前，向甲方提供符合甲方要求的合法税务发票，甲方在收到乙方发票后的十个工作日内，根据检查监督结果，与乙方确认该月的月结费用。

　　3. 垃圾清运费用已经包含如下费用和开支（注：根据实际情况描述垃圾清运费包含内容）：

　　（1）乙方员工工资福利（包括：工资，国家规定的社会保险项目，包括但不限于社会统筹保险、法定节假日加班费、延期加班费、双休加班费、高温费、公积金、残疾人保障金、工作餐费、通讯费、交通费、过节费、年终资金、服装费、住宿费等）；

　　（2）垃圾清运所需工具、器械的采购费；

　　（3）法定税费；

　　（4）乙方利润；

　　（5）其他为完成约定标准的垃圾清运工作而发生的所有开支。

　　四、双方的权利义务

　　（一）甲方的权利义务

　　1. 按协议约定支付垃圾清运费用。

　　2. 协调甲方部门和人员为乙方作业车辆和人员进出及作业提供方便。

　　3. 甲方有权对乙方垃圾清运人员违反小区管理制度的行为给予制止和纠正。对不遵守小区制度的人员，有权向乙方提出警告或要求更换。

　　4. 负责监督、检查乙方的垃圾清运工作。

　　5. 甲方有权依据合同及附件生活垃圾清运方案要求，对乙方工作质量进行监督检查，发现质量问题及时提出整改，并要求乙方达到质量标准为止。

　　6. 甲方有权对派出人员的服务品质进行监督和管理，有权要求乙方对其派出的不合格人员在甲方提出要求后的7个工作日进行更换。

　　7. 如乙方工作质量未能达到甲方要求的标准，经甲方要求整改后仍未能达标的，甲方有权委托第三方实施，款项将从甲方尚未支付乙方的款项中扣除，如乙方剩余款项不足以支付，甲方有权向乙方追偿或甲方有权随时解除合同，除甲方不支付乙方服务费用外， 乙方还应向甲方支付本合同总金额20%的违约金。

　　8. 甲方应积极采纳乙方在垃圾清运方面的合理化建议。

　　（二）乙方的权利义务

　　1. 乙方准备齐全各种垃圾清运和消纳的有关手续、证件，并且自找垃圾消纳场所。乙方的垃圾运输及消纳方式应符合政府等有关部门要求，如在运输过程中出现任何问题，由乙方负责。

　　2. 乙方应在本合同签订进场后三天内提供有关保险手续证明文件、员工身份证复印件，所需费用由乙方承担，乙方保证，乙方及乙方工作人员完全具有履行本合同的能力，不存在任何违反相关法律、法规及政府规定。如乙方的工作人员不能适当履行本合同，甲方要求更换的，乙方应予更换。

　　3. 乙方工作人员必须遵守甲方的相关规章制度，服从甲方管理人员的指导，但与甲方不存在隶属关系。乙方保证清运服务质量达到协议的标准，并积极配合甲方做好各项服务工作。

　　4. 按协议约定完成垃圾清运作业内容、工作频率和质量标准，按协议约定的服务时间和条件如期完工，确保服务质量。

　　5. 乙方垃圾清运人员在清运垃圾时，应按照甲方指定的路线行走，并保证清运工具及垃圾桶外侧的清洁、无异味，确保垃圾房内及周边、运输车途经路段路面干净整洁。清运时做到装满、不散落，装完后清扫干净垃圾房，做到车走地静、不扬尘、不遗洒。

装修协议书 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　为了推动双方客户量增长，促进合作双方的企业发展，更好地为广大客户服务，甲乙双方本着平等互利，共同发展，优势互补的原则，经友好协商，在合作意向上达成一致，结为战略合作伙伴，甲方以协议规定的方式，向乙方有偿提供客户资源，乙方向甲方客户提供优惠折扣条件。为充分保证双方的权益，关于甲方装修的半包客户的相关事宜达成如下协议：

　　第一条：甲方的职责

　　1、甲方有偿为乙方提供客户资源。

　　2、甲方免费将双方合作内容放在甲方合作的有关报纸、网站等媒体上进行宣传。

　　第二条：乙方的职责

　　1、乙方有偿向甲方提供客户资源。

　　2、乙方按照协议内容为甲方提供的客户进行标准周到的服务。

　　3、乙方给予甲方客户战略价。

　　4、乙方确保给予甲方客户的折扣为本品牌最低折扣。

　　5、乙方免费将双方合作内容放在乙方合作的有关报纸、网站等媒体上进行宣传。

　　第三条：保密条约

　　1.甲乙双方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方的商业秘密严格保密，未经对方事先同意，不得向其他人披露。

　　2.除本协议规定之工作所需外未经对方事先同意，不得擅自使用、复制对方的商标、标志、商业信息、其他资料。

　　3、甲乙双方不得将对方提供的客户资料未经对方事先同意擅自提供于第三方。

　　第四条：声明

　　1.甲乙双方之间结为战略合作伙伴关系。

　　2.甲乙双方信息资源互享，各自保证其信息来源的真实性、准确性与时效性。

　　3.甲乙双方在市场的推广和宣传过程中同行共勉、紧密合作。

　　4.甲乙双方就各自的经营和提供的服务内容承担责任，享有收益。

　　5.本协议期限满，双方优先考虑与对方续约合作。

　　6.甲方向乙方提供的准客户资源为：甲方正在装修的客户，不要求甲方制作衣柜且没有到其他品牌衣柜定制。乙方支付甲方信息费人民币 元/户。

　　7.甲方提供给乙方的准客户资源，甲方客户到乙方生活馆定制，乙方在扣除信息费之后按甲方客户定制额的 支付给甲方，作为甲方的施工配置管理费。

　　8.本协议只对甲方装修的半包客户有效。

　　第五条：协议执行期限

　　本协议商定合作方案的执行期限为 年 月 日至 年 月 日。

　　第六条：协议的终止

　　本协议因以下任一原因即可终止：

　　1.本协议期限届满。

　　2.双方协商同意终止本协议。如有任何一方欲终止此合同，需提前一个月通知对方。

　　第七条：争议的解决

　　如甲乙双方在本协议的条款范围内发生纠纷，应尽量协商解决，协商不能达成一致意见时，提请双方认可的第三方调解或仲裁解决。

　　第九条：协议的效

　　本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后立即有效。

　　甲方盖章： 乙方盖章：

　　代表签字： 代表签字：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

装修协议书 篇5

　　甲方（发包人）：

　　电话：

　　乙方（承包人）：

　　电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程)，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1. 工程名称：__________________________________。

　　2、工程地点：__________________________________ 。

　　3、工程承包方式：双方商定采取承包人包工、发包人包料的承包方式

　　第二条 甲方工作

　　1、开工前5天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物(合同已经包清理的除外)，为承包人进场做好准备工作。

　　2、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。

　　3、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。

　　第三条 乙方工作

　　1. 施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　2. 未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3. 保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的通畅。

　　4. 对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。

　　5. 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　6. 工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

　　第四条 关于工期

　　1. 工程期限____________ 天，开工日期 年____________ 月____________日，竣工日期 年 月 日。

　　2. 因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的，工期顺延。因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的，工期不予顺延。

　　3. 因为如下因素影响而导致不能完成工作的，工期顺延，双方互不承担责任：

　　(1)遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、等不可抗力的;

　　(2)经双方同意的工程量变化和设计变更;

　　(3)经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费;

　　(4)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。

　　第五条 关于质量和验收

　　1. 由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量，由甲方自行负责。由乙方负责返工的，返工费用由甲方负责。

　　2. 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，并办理验收移交手续。

　　3. 乙方承诺自竣工日期起，为工程项目保修年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。

　　4. 工程未验收的，甲方不得先行使用。

　　第六条 关于工程价款及结算

　　1.合同生效后，发包人按下表中的约定，直接向承包人支付工程款：

　　支付次数____________ 支付阶段或时间____________ 支付金额

　　第一次______________________ 支付____________ 元;

　　第二次____________ 工程验收后天，支付余下工程全款约____________ 元。

　　2. 双方同意工程的结算方法为固定价格，本工程总价款为____________元进行结算：

　　3. 特别费用的约定：

　　(1)施工过程中，施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

　　(2)物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的，由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。

　　4. 工程验收合格后，乙方应将有关资料送交甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后 天内未有异议，即视为同意按照该资料进行工程结算，双方应填写工程结算单并签字，甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。

　　第七条 责任与罚则

　　1. 施工调度、安全管理等事务由乙方负责，其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作，由此引起的损失和事故由甲方负全责。

　　2. 因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向甲方支付____________ 的违约金。

　　3. 因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的，应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。

　　4. 甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的，应当按照____________ 支付乙方延期付款违约金。

　　5. 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由其自行负责。

　　6. 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　7. 乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。

　　第八条 双方如对合同的执行发生争议，应友好协商解决：协商无效的，可提交人民法院诉讼。

　　第九条 附 则

　　1. 本合同一式两份，双方个执一份，同具法律效力。

　　2. 本合同履行完成后自动终止。

　　甲方(签字)：_________________ 乙方公司(盖章)：____________

　　__________ 年 ____ 月____ 日___________年____ 月_日

装修协议书 篇6

　　合同编号：________

　　发 包 人： 承 包 人：

　　住 所： 住 所：

　　委托代理人： 营业执照号： 电 话： 委托代理人： 电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程地点：______________________________________。

　　1.2 工程内容及做法（家庭居室装饰装修工程施工项目预算表）。

　　1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

　　（1）承包人包工、包料；

　　（2）承包人包工、部分包料（承包人提供装饰装修材料表），发包人提供部分材料（发包人提供装饰装修材料表）； （3）承包人包工、发包人包料（发包人提供装饰装修材料明细表）。

　　1.4 工程期限________天，开工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。

　　1.5 合同价款：本合同工程造价为（大写）：________________________元,小写:______________元（家庭居室装饰装修工程报价单）。

　　第二条 工程监理 若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　　第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：

　　（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见家庭居室装饰装修工程设计图纸）；

　　（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）____________元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。

　　第四条 发包人义务

　　4.1 开工前________天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

　　4.2 提供施工期间的水源、电源；

　　4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系；

　　4.4 不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的`非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

　　4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

　　4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进尝竣工验收。

　　第五条 承包人义务

　　5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　　5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

　　5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；

　　5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现常

　　第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议（或变更项目预算表），同时调整相关工程费用及工期(必需保证100平方使用面积的住房油漆及乳胶漆工程25-30天,安装工程5-10天)。

　　第七条 材料的提供

　　7.1 由发包人提供的材料、设备。发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；

　　7.2 由承包人提供的材料、设备（承包人提供装饰装修材料表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　第八条 工期延误

　　8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

　　（1）工程量变化和设计变更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）发包人同意工期顺延的其他情况。

　　8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　8.3 发包人未按期支付工程款(验收单签字后三天内)，工期相应顺延。

装修协议书 篇7

　　甲方：xxx身份证号：xxx

　　乙方：xxx身份证号：xxx

　　现有甲、乙合股（合伙）开办一家装修设计公司，全名为视界设计装饰有限公司，全面实施双方共同投资、共同合作经营的决策，成立股份制公司。经双峰合伙人平等协商，本着互利合作的原则，签订本协议，以供守信。

　　一、 出资的数额：

　　甲方出资 、占公司股份 、出资的形式 、出资的时间

　　乙方出资 、占公司股份 、出资的形式 、出资的时间

　　二、 股权份额及股利分配：

　　经双方约定，甲方占有公司股份 %；乙方占有公司股份 %；甲乙双方以上述占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利，双方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后，甲乙双方可分得的利润，其余部分留公司作为资本填充。如将股利投入公司作为运作资金，以嘉达资金来源，扩充市场份额，必须经双方同意，并由甲乙双方同时进行。

　　三、 在合作期内的事项约定

　　1、 合伙期限：

　　合伙期限为 年，自 年 月 日起，至月常经营，双方五一退了，则合同期自动延续。

　　2、 入伙、退伙，出资的转让

　　A、入伙：需承认本合同；需经甲乙双方同意；执行合同规定的权利义务。

　　B、退伙：公司正常经营不允许退伙；如执意退伙，退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以现金结算；按退伙人的投资股分60%退出。非经双方同意，如一方不愿继续合伙，而踢出一方时，则被踢出的一方，被迫退出时，则按公司当时财产状况进行结算的60%进行赔偿。未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　3、出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人

　　4、终止及终止后的事项

　　合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满；②全合伙人同意终止合伙关系；③合伙事业完成或不能完成；④合伙事业违反法律被撤销；⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

　　合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请中间人(或

　　公证员)参与清算；②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配；③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由法人代表出资承担。

　　5、纠纷的解决

　　人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

　　四、 在成立股东后，全权委托________作为公司企业法人。

　　五、 公司今后如需增资，则甲乙双方共同出资，各占总投资额的50%。

　　六、 本协议未尽事宜由甲乙双方共同协商，本协议一式2份，双方各执一份，自双方签字并经公司盖章确认后生效。

　　甲方（签字）：xxx 时间：xxx年xx月xx日

　　乙方（签字）：xxx 时间：xxx年xx月xx日

　　公司盖章确认：

装修协议书 篇8

　　甲方：房地产开发有限公司

　　乙方：印象装饰设计公司

　　为进一步提升甲方良好的企业形象 ，展示品质楼房工程效果，祝福并奖励幸运购房业主，经甲乙双方充分协商，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：样板房室内装修工程；

　　2、工程地址：

　　3、房屋结构：砖混结构；

　　4、户型面积：90㎡ 、120 ㎡、138㎡；

　　5、建房数量：180套。

　　二、合作内容及条件

　　1、甲方为乙方提供宣传展示平台，唯一指定乙方为小区样板房设计装修单位。

　　2、甲方在楼盘营销活动中通过购房业主抽奖的方式，产生享受样板房设计装修费奖励的业主共六名，奖金及名额分别为：一等奖：一名，奖金：两万元；二等奖：两名，奖金：一万六千六佰六拾八元；三等奖：三名，奖金：一万三千六佰六拾八元。

　　3、获奖业主选择乙方装修，签约项目费用（不包含瓷砖、电器、灯具等）分别达到：一等奖12万元，二等奖11万元，三等奖10万元，并愿意提前收楼装修的，奖励基金由乙方提供。

　　4、样板房设计风格和装修项目，由乙方与获奖业主具体洽谈，并经甲方监证签订装修合同，在装修工程完毕，业主验收合格，结算装修费用时，获奖金额从装修费中直接减免。

　　5、甲方在收楼前两个月对乙方装修的样板房提供量房、设计及施工（供水、供电、材料通行）优先条件（即提前通知乙方进场装修）。

　　6、为便于甲方印制相关活动宣传材料，乙方需向甲方提供下列相关资料：

　　（1）营业执照复印件；

　　（2）公司团队简介；

　　（3）样板房装修方案及拟采用的装修材料品牌名称和装修标准；

　　（4）正在施工及装修竣工的工程作品图片；

　　（5）接受装修施工质量监督及工期、质量、价格标准、保修和施工安全保证承诺书等相关材料。

　　三、施工现场管理措施

　　乙方工程管理及施工技术人员必须遵守清雅花园小区的物业、安全和消防管理规定，遵守下列各项制度：

　　1、进入施工现场不吸烟，冬天不生火取暖；

　　2、及时清理纸箱、木屑及其它易燃物品；

　　3、保持电源接头、插座完好；

　　4、离开现场必须切断电源；

　　5、装饰材料分区归类堆放，木工（加工）作业有独立空间；

　　6、脚手架（人字梯）牢固可靠，高空作业有两人协作；

　　7、正确操作电动（电钻、切割）工具；

　　8、不向外乱扔杂物;

　　9、避免杂物流入（堵塞）下水道；

　　10、河沙、水泥、瓷砖等重型物体，均匀分散堆放；

　　11、需改动墙体或改变防水区域的，必须有书面报告，经过小区物业批准后方可施工；

　　12、保持施工现场干净整洁，装修垃圾及时清运到物业指定地点；

　　13、遵守作息时间，不扰乱周边居民生活。

　　四、几项具体约定

　　1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2、本合同约定由乙方向甲方提交的设计方案、图纸、材料、数据、价格、及相关说明等，著作权归乙方所有，甲方严格保密，不得提供给他人或用于本合同约定以外的其他项目；

　　3、乙方印制开盘庆典活动宣传资料，有介绍或涉及乙方相关信息或内容的，需经过乙方校对或由乙方提供。

　　4、未尽事宜另行协商补充，与本协议具有同等法律效力。

　　甲方：

　　地址：

　　电话：

　　代表（签名）：

　　乙方：

　　地址：

　　电话：

　　代表（签名）：

　　签约日期：20xx年X月XX日